合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。那么合同應該怎么制定才合適呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
加工合同起訴狀 勞動合同糾紛上訴狀篇一
乙方：公司
為了明確雙方之間的權利與義務，根據《_____》及相關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經共同協商一致，就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協議如下，以示信守。
一、委托事項
甲方委托乙方承擔(工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作，乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
二、合同工期
本合同工期自年月日起至年月日止。合同工期提前或順延的，由甲乙雙方另行協商確定。
三、甲方的權利與義務
(一)甲方的權利
1、甲方有權要求乙方按時、保質、保量完成成型鋼筋加工工作。
2、甲方有權監督、指導乙方生產，有權對乙方加工質量進行抽檢。
3、按照本合同約定甲方享有的其他權利。
(二)甲方的義務
1、按照合同約定向乙方提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。
2、合同生效后3日內，甲方應以書面的形式向乙方進行技術交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術文件。交底資料中應詳細說明所承攬項目段號編制情況，各軸線位置，計劃施工進度，以及成型鋼筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、按照雙方約定，由甲方組織形成圖紙翻樣技術小組，負責施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。
4、甲方應按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位及合理的工期要求，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。
5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產品。
6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款，不得拖欠。
7、甲方提供授權經辦人簽字字體體樣作為本合同附件，明確其授權范圍。甲方更換授權經辦人員時應及時通知乙方，否則應承擔由此產生的法律責任。
8、對乙方提出的任何質疑或異議，甲方應當在12小時內予以書面澄清或解答。
9、需要乙方現場加工時，甲方應提供滿足加工需求的加工場地，并負責將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現場;現場加工時，水、電費由甲方承擔，鋼筋加工制作設備以及場地內其余設施由乙方自行解決。
四、乙方的權利與義務
(一)乙方的權利1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。
2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標準及項目要求的鋼筋原材料。
3、按照本合同約定乙方享有的其他權利。
(二)乙方的義務1、本合同生效后，乙方應積極準備生產，確保甲方工程項目施工進度。
2、鋼筋原材料經驗收合格后，乙方方可進行加工。
3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后，應認真校對，如圖示尺寸、規格、數量標注無_____確識別時應及時與甲方聯系。
4、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量。每一編號的鋼筋提供標牌一張。
5、乙方特殊作業人員和施工操作人員必須具有相關的上崗證書。
6、接受甲方的監督、指導，協助甲方工作人員進行產品抽檢工作。
7、嚴格按照工藝標準進行操作，合理套材降低損耗。
8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工，不得調換使用其他材料。
9、乙方負責完成鋼筋機械連接試樣的制作，并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。
五、鋼筋原材料供應
1、甲方提供的鋼筋原材料應當符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》(gb1499.1-_________)及《鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》(gb1499.2-_________)規定的標準。
2、甲方應委派專人負責鋼筋原材料的接收、檢驗工作，并負責將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后，甲方將鋼筋原材料交付乙方，甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產品合格證、質?？?、產品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。
3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質量負責，對原材料存在的質量缺陷，應及時協調材料供應商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料，并不免除甲方承擔的質量責任。
4、乙方有權對甲方供應的鋼筋原材料質量進行重新檢驗，檢驗費用計入合同價款。
六、設計變更
1、如遇工程設計變更，甲方應及時以書面形式通知乙方暫停加工，合同工期相應順延。
2、工程設計變更后，甲方應重新向乙方進行技術交底，并協商確定合同工期。甲方應及時以書面形式提供補充配筋單，補充配筋單應標注“急配”字樣及合理的工期要求。
3、發生設計變更的，乙方已按甲方要求投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。
七、產品質量要求
1、乙方加工后的成型鋼筋產品質量應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(gb50204-_________)的規定。
2、對成型鋼筋產品的其他要求.
八、安全與文明施工
1、乙方在履約過程中，應做好安全教育、安全防護及文明施工，保證施工安全和人身安全;發生事故，應積極采取有效措施防止損失擴大，因乙方組織、指揮不當或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任與損失。
2、甲方認為乙方工作中的安全措施不力、設施不足，有權要求乙方限期改正。
3、乙方夜間施工應提供足夠的照明和警示標志，確保安全。
九、運輸及檢驗
1、乙方交付的成型鋼筋應當采用相應標準的保護措施進行妥善包裝。
2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后，以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應當在收到乙方通知后3日內安排提貨。
3、甲方委派的提貨人員應當持有甲方出具的書面授權文件，否則，乙方有權拒絕交貨。
4、甲方提貨的，甲方應在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，甲方應填寫收貨回執單交于乙方。成型鋼筋交付后，發生毀損、滅失的風險由甲方承擔。
5、采用乙方送貨的，甲方應指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后，甲方應當場驗收，驗收合格后填寫收貨回執單交于乙方。
6、甲方未經驗收即接受成型鋼筋產品或將成型鋼筋產品加以使用的，視為成型鋼筋產品驗收合格。
7、成型鋼筋驗收不合格的，乙方應及時予以修理、更換、重做，由此產生的費用由乙方承擔。
十、合同價款合同總價款預計為人民幣萬元，以實際結算金額為準。
(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數按%計取，螺紋鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量_________(1+損耗系數)_________加工結算單價。
(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數按%計取，線材鋼筋加工結算單價為人民幣元/噸。價款計算公式為：結算價款=收貨回執單記載的重量_________(1+損耗系數)_________加工結算單價。
(3)本合同所稱加工結算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用，不含直螺紋接頭加工、套筒費用。
(4)鋼筋機械連接頭元/個(鋼筋不分材質、規格加工套絲、不含套筒，并戴好保護帽)，按照收貨回執單記載的數量結算。
(5)采用乙方送貨的，乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據實結算，計入合同總價款。
十一、結算與支付
1、成型鋼筋經驗收合格交付甲方后，乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結算單，甲方應在收到結算單后3日內書面或以傳真形式對結算單予以確認。如甲方未按時確認也沒有提出異議，視為甲方對該成型鋼筋結算單予以確認。
2、合同價款按月結算，甲方于每月10日前按照結算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結算方式)
或：甲方于本合同簽訂后3日內支付合同總價款的%，即人民幣元，其余價款在乙方完成本合同全部工作內容后日內支付。(預付款方式)
3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內不計貼息)或銀行支票付款，付款時乙方須提供正式有效發票。
十二、節余鋼筋的處理1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結算鋼筋原材料及成型鋼筋規格、重量。鋼筋節余量按照以下方式計算：鋼筋節余量=鋼筋原材料供應量-成型鋼筋重量_________(1+損耗系數)。
2、節余鋼筋由甲方負責取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用。
3、經甲乙雙方協商一致，甲方可以以節余鋼筋抵扣合同價款，節余鋼筋價款按節余鋼筋量乘以甲乙雙方協商確定的單價計算。
十三、合同變更與解除1、甲乙雙方經協商一致，可以對本合同進行修改或補充，但須另行簽署書面協議。
2、合同部分條款的修改或失效，不影響其他條款的有效性。
3、發生下列情形之一的，可以解除本合同：
(1)甲乙雙方協商一致解除合同的;
(2)因不可抗力致使不能實現合同目的;
(3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務，另一方有權解除合同;
(4)一方遲延履行合同義務，經另一方催告后在合理期限內仍未履行，另一方有權解除合同;
(5)一方遲延履行合同義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的，另一方有權解除合同;
(6)法律規定的其他情形。
十四、違約責任
(一)甲方責任
1、甲方如中途變更圖紙應提前10日與乙方協商，圖紙變更及修改過程中，乙方已投入加工生產的費用及由此產生的損失由甲方承擔。
2、甲方應按合同約定及時向乙方付款，每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
3、甲方無正當理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產品，應承擔因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
4、甲方無正當理由解除、終止或停止履行本合同，除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產品的合同價款外，應按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
(二)乙方責任
1、乙方未按照本合同規定的質量、規格、數量等提供成型鋼筋產品，甲方有權退貨，乙方應及時予以修理、更換、重做，并承擔由此產生的裝卸及運輸費用。
2、乙方應按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作，每遲延一日按未完成產品總額千分之三的比例向甲方支付違約金……
3、乙方應按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產品，如因乙方原因導致鋼筋毀損、滅失，應承擔由此產生的全部經濟損失。
十五、爭議解決方式本合同在執行過程中如發生爭議或糾紛，雙方可友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意向人民法院提起訴訟。
十六、其它：
1、如遇不可抗力因素致使合同無_____常履行時，受不可抗力影響的一方應應立即通知對方，并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結束后，受到不可抗力影響的一方應立即恢復履行其在本合同項下的義務。
2、本合同未盡事宜，按照《_____》的有關規定執行。
3、本合同一式份，甲方執份，乙方執份，具有同等法律效力。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，至甲乙雙方權利義務履行完畢時終止。
附件1：甲乙雙方授權經辦人簽字字體體樣及聯系方式。
附件2：鋼筋加工配送服務工作流程。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
聯系電話：聯系電話：
簽署日期：年月日
加工合同起訴狀 勞動合同糾紛上訴狀篇二
合同編號：＿＿＿＿＿＿?
簽訂日期：一九
年
月
日?
供?
經………………………………雙方協商、簽訂本合同，共同信守。?
需?
一、?
┌────┬─────┬──┬──┬──┬──┬───────────┐?
│
│
│
│
│
│
│
交貨時間
│?
│品名│?規格質量?│單位│單價│數量│金額?├──┬──┬──┬──┤?
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│?
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤?
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│?
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤?
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│?
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤?
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│?
├────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤?
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│?
├────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤?
│貨款共計人民幣（大寫）
│?
└──────────────────────────────────┘?
二、?
1.質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?
2.交貨、運輸辦法及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?
3.包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?
4.結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?
5.特約事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?
三、?
1.本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發生后五天內通知對方。雙方應立即協商，另立協議書。重要產品報業務主管部門備案。?
2.如有一方不履行合同條款規定，由合同管理機關按國家合同規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。?
3.供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。?
4.其他未盡事項，另訂附件。?
四、本合同一式
份，甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各一份。?
┌───────────────────┬──────────────┐?
│供方：
（蓋章）
│需方：
（蓋章）
│?
│
│
│?
│企業照號碼：
│企業照號碼：
│?
│
│
│?
│開戶銀行帳號：
│開戶銀行帳號：
│?
│
│
│?
加工合同起訴狀 勞動合同糾紛上訴狀篇三
上訴人(一審被告)：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住___________________，身份證號：________________。
被上訴人(一審原告)：______________市_______________區_______________服裝有限公司，住所地________________。法定代表人_______________。
第三人：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住________________，身份證號：__________________。
上訴請求：
1、請求依法撤銷佛山市順德區人民法院(20__)佛順法均民初字第_______________號判決，依法駁回被上訴人的訴訟請求;
2、由被上訴人承擔本案一、二審全部訴訟費用。
事實與理由：
上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律不當。本案第三人并非上訴人的員工，上訴人根本沒有委托第三人對涉案的貨物質量、數量等予以確認，更沒有委托其代為簽收對賬單。第三人簽收對賬單行為為個人行為，由此導致的法律后果應由期個人承擔，上訴人對此不負任何責任。此外，被上訴人對第三人簽收對賬單事宜，未盡到應有的謹慎審查義務，且向一審法院提供的《交貨質量特別約定》、《對賬單》證據存在重大瑕疵，其并未完成舉證責任，應承擔舉證不能的不利后果。一審法院在未查清事實基礎上，錯誤適用法律，違背事實根據，嚴重損害了上訴人合法權益。
此致
_____________人民法院
附：本上訴狀副本__________份
上訴人：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
